甲方引起工程延期的原因有:\x0d\x0a(1)甲方不能按专用条款的约定提供开工条件的。\x0d\x0a(2)甲方不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。\x0d\x0a(3)甲方工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。\x0d\x0a(4)甲方设计师的设计变更和工程量增加的。\x0d\x0a(5)一周内甲方的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。\x0d\x0a(6)专用条款中约定或者甲方工程师同意工期顺延的其他情况。\x0d\x0a\x0d\x0a甲方一般是出资方或投资方,也就是经营的主体,处于主导地位,以出资方作为市场的主体或称主导市场为甲方市场。如:某一供电公司与某企业签定供用电合同,某企业为甲方,供电公司为乙方;再比如,装修公司与住户签合同,投资方住户为甲方,施工方装修公司为乙方。
因甲方原因而造成开工工期延误,一般的做法是:顺延合同工期,不涉及工程造价。
绝对不能,因为是甲方问题导致不开工,不但不能不调价,如果产生误工费,甲方还要赔偿你。
首先需弄清楚造成工程长时间不能开工的原因,是发包方原因,还是承包方原因,或者是不可抗力原因,如果是发包房原因,根据根据《建设工程施工合同》(gf-1999-0201)提出工期索赔和违约索赔,具体索赔工期天数或者金额以签订的工程合同为依据。
协商不成的,委托律师向法院起诉解决。
提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。
扩展资料:
因甲方原因造成工程迟迟不能开工近两年时间,相对只有1年的施工期来说,确实也会给施工单位造成一定的损失,施工单位提出变更材料费、人工费的要求也是合理的,至于付款方式变更,似乎理由就没那么充分。其实也不需要什么流程,双方签一个补充合同或者重新洽商合同,是解决这种情况的比较便捷的途径,除非某一方已经失去合作的诚意而故意刁难。
发包人未能按合同约定履行自己的的各项义务以及应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失,承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔:
(1)索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;
(2)发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;
(3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;
(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;
(5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。
参考资料来源:百度百科 ——施工合同变更
1、停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。
2、 因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔)。费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括期 人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费几个方面人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》
第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第五百七十八条 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。
第五百七十九条 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息,或者不履行其他金钱债务的,对方可以请求其支付。
上一篇:形容心情不安紧张的词语四字词语
下一篇:关于朋友的英文名言
发表评论